어떤 피해인가요?
분양계약서상 입주 예정일(2025년 12월)이 지켜지지 않았고, 연기된 입주 예정일까지 4개월 이상 입주가 늦어졌습니다.
2차 사전점검에서는 세대당 100건이 넘는 하자가 확인됐습니다. 신문고로 같은 피해를 겪은 분양계약자를 모아 손해배상을 청구했습니다.
분양계약 해제 · 집단소송 신문고
모집 마감주안 센트럴 파라곤
인천시 미추홀구
사건 검토·운영법무법인 더 에이치 황해
53명참여 원고
모집 마감현재 진행 상태
참여 신청을 마감하고 원고 53명이 함께 소를 제기했습니다.
비슷한 피해 제보하기 ↗사건마다 사정과 결과는 다를 수 있습니다.
주요 쟁점
입주 지연
계약상 입주 예정일(2025.12)보다 4개월 이상 지연
세대당 100건 이상 하자
바닥 수평, 창호, 누수, 곰팡이, 마감 불량 등
지체상금
계약서의 연체요율 조항에 따른 지연 배상
계약 해제권
3개월 이상 지체 시 해제할 수 있는 계약 조항
사전점검 제한
외부 점검업체 출입이 제한된 문제
진행 경과
분양계약 체결
공사 착공
공사비 갈등으로 공사 중단
계약상 입주 예정일 미이행
사전점검에서 세대당 100~120건 하자 확인
연기된 입주 예정일(3.31)
신문고 사건 공개 · 참여 신청 · 마감
원고 53명, 인천지방법원
이렇게 진행했습니다
- 01사건 공개
피해 경과와 쟁점을 정리해 사건 페이지로 공개했습니다.
- 02참여 신청
같은 피해를 겪은 분양계약자의 참여 신청을 받았습니다.
- 03원고 확정
참여자를 확정하고 신청을 마감했습니다.
- 04소 제기
원고 53명이 인천지방법원에 손해배상을 청구했습니다.
댓글에 글을 남기는 것만으로 참여 신청이 접수되지는 않습니다.
댓글 0
궁금한 점이나 같은 피해를 겪은 이야기를 남겨주세요. 댓글은 참여 신청을 대신하지 않습니다.
댓글을 불러오는 중입니다.